+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор субподряда на выполнение работ по разработке проектной документации

Содержание

Договор субподряда на выполнение работ по разработке проектной документации

Договор субподряда на выполнение работ по разработке проектной документации
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

О технической документации и смете.

Что такое дополнительные работы? Согласование дополнительных работ с заказчиком. Договор подряда с приблизительной открытой ценой. Договор подряда с твердой ценой.

Дополнительные работы, направленные на устранение недостатков.

Дорогие читатели! Наши статьи описывают типовые вопросы.

Если вы хотите получить ответ именно на Ваш вопрос, Вам нужна дополнительная информация или требуется решить именно Вашу проблему – ОБРАЩАЙТЕСЬ >>

Мы обязательно поможем.

Это быстро и бесплатно!

  • Дополнительные работы по договору строительного подряда.
  • Договор на выполнение проектных работ: образец
  • Договор на разработку проектной документации
  • Договор подряда на производство проектных и изыскательных работ
  • Договор на выполнение работ по разработке проектной документации (примерная форма)
  • Дополнительные работы по договору строительного подряда.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Подготовка проектной документации (часть 2)

Дополнительные работы по договору строительного подряда

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Никакой приватности: переписку и разговоры р Автомобилистов ждут изменения в техосмотре и Минздрав готовит санкции за пропаганду ВИЧ-д Акт сдачи-приемки работ по проектированию.

Договор на проектно изыскательские работы образец бланк. Договор оказания услуг по разработке технического задания и проектной документации. Договор подряда на выполнение проектных работ.

Договор подряда на выполнение проектных работ 2. Договор подряда на выполнение проектных работ, стадии Проект и Рабочая документация. Договор подряда на выполнение проектных работ, стадия Проект.

Договор подряда на выполнение проектных работ, стадия Рабочая документация.

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации. Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации 2. Договор подряда по разработке рабочей документации. Календарный план выполнения работ. Календарный план выполнения работ 2. Календарный план выполнения работ по разработке технического задания.

Протокол соглашения по договорной цене. Смета затрат по разработке технического задания. Техническое задание к договору. Техническое задание на проектирование.

Техническое задание на разработку требований, образец. Статья полезная и нужная. Посмотрел, на сайте есть и другие полезные материалы. Большое спасибо! Как проверить статус готовности патента на работу?

Добрый день! Пишем ответ на претензию покупателя самостоятельно. Я не знала, Пишем претензию в банк самостоятельно. Казань и это всё долго делалось. Замена водительских прав в Казани.

Пошаговая инструкция. Документы Проектные работы. Договор подряда на выполнение проектных работ, стадии проект и рабочая документация второй вариант Скачать. Рубрики Автомобильное право Авторское право 5. Административное право Военное право 2. Гражданское право Документы и договора Жилищное право Законы, кодексы и акты 2.

Защита прав потребителей Земельное право 9. Медицинское право 5. Миграционное право Налоговое право Семейное право Трудовое право Уголовное право 3. Финансовое право Юридические новости PifyZendk 19 часов назад. Татьяна 4 недели назад. Галина 1 месяц назад. Artem 2 месяца назад. Казань и это всё долго делалось Замена водительских прав в Казани.

Договор на выполнение проектных работ: образец

О суде. Жалобы на действия судей. Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности. Электронный страж. Калькулятор суммы задолженности.

Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей и Закупочной и разработке Проектной документации по Договору в полном объёме, .. Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика.

Строительство домов. О компании. Статьи Новости. Напишите нам. Контакты При заказе строительства дома, коттеджей, загородных домов Проект в подарок!!! ООО Альта-Строй. Сроительство домов. Наливные 3D полы.

Договор подряда на производство проектных и изыскательных работ

Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ только после согласования и утверждения документации согласующими органами организациями , в случаях, если такое согласование и утверждение предусмотрено действующим законодательством, в течение 5 пяти рабочих дней с даты согласования.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 пяти рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цена договора, установленной в п.

Согласование документации с согласующими органами, если это предусмотрено требованиями действующего законодательства и нормативно-правовыми актами, осуществляет Подрядчик.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Текущая версия Вашего браузера не поддерживается. Путеводитель по судебной практике.

Общие положения ” Как следует из материалов дела, ЗАО “Институт Волгоградгражданпроект” субподрядчик, истец и ООО “Интраст” генеральный проектировщик, ответчик заключили субподрядный договор на разработку проектно-сметной документации от Могилевича, 2 “а” в Тракторозаводском районе г. Волгограда” в соответствии с техническим заданием приложение N 1.

Договор субподряда на проектные работы образец

Договор субподряда на выполнение работ по разработке проектной документации

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. 6.4.

В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. 6.5.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ

Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке утвержденную проектно-сметную документацию, оборудование, материалы и изделия, передача которых возложена на Генподрядчика, обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ, принять и оплатить выполненные Субподрядчиком по настоящему договору работы. 4. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору на основании договорной цены (сметной стоимости), отдельных видов и комплексов работ, составляет ___________________________________________ тыс. рублей, в том числе строительно-монтажных работ на сумму __________ тыс.

руб. В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов работ уточняется в процессе строительства, стоимость поручаемых Субподрядчику работ по настоящему договору субподряда определяется как сумма договорной цены и стоимости указанных видов и комплексов работ.

Договор подряда на выполнение проектных работ

Стоимость работ является открытой и корректируется в ходе выполнения проектных работ при изменении индексов изменения стоимости проектно-изыскательских работ, утверждаемых Минстройархитектуры Республики Беларусь, к базисной стоимости, а также при изменении объемов работ.

4.2. Своевременно производить приемку выполненных работ и в 3-дневный срок осуществить оформление акта сдачи-приемки или дать мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 4.3. Производить оплату выполненных работ в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. ПРОЕКТИРОВЩИК обязуется: 5.1.

Договор на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком

Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорных цен на комплекс работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом индексации стоимости в связи с инфляционными процессами.3.2.

Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме 3 с расшифровкой физических объемов по форме 2 и бухгалтерских справок Субподрядчика в течение дней после их представления Генеральному подрядчику.3.

3. Окончательный расчет производится в течение дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо-сдаточного акта, подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.4.1.

Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем «»2021 года и закончены не позднее «»2021 года.Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:5.1. Выполнить

Договор субподряда на выполнение работ образец 2021 бланк скачать

Не позднее 30 календарных дней после получения аванса Субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику авансовый отчет о целевом использовании полученного аванса.5.

Оплата за выполненные работы производятся Генеральным подрядчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) банковских дней после предоставления Субподрядчиком следующих документов:

  1. Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
  2. Счета-фактуры;
  3. Актов о приемке выполненных работ (КС-2);

6.

Оплата выполненных Работ производится Генеральным подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.7.

При расчете за выполненные работы Субподрядчик оплачивает Генеральному подрядчику вознаграждение за оказанные услуги генерального подряда в размере 5 (пяти) % с учётом НДС (18%) от суммы, предъявленной Генеральному подрядчику к оплате согласно счету-фактуре Субподрядчика и подписанному сторонами Акту о приемке выполненных работ. 8.

Договор субподряда на выполнение проектных и сметных работ

1.5.

На выполнение вышеуказанных работ Субподрядчик имеет лицензию от [число, месяц, год] N [значение], сроком действия до [число, месяц, год].

1.6. Разработка проектно-сметной документации выполняется иждивением Субподрядчика — из его материалов, его силами и средствами. 1.7. Разработка проектно-сметной документации должна быть выполнена в срок [указать начальный и конечный сроки выполнения работы, а также при необходимости — промежуточные сроки выполнения работы].

1.8. Работа по разработке проектно-сметной документации считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи проектно-сметной документации. 2. Права и обязанности сторон договора 2.1. 2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием и иными исходными

Образец договора субподряда на выполнение работ

Однако на практике они также важны, поэтому их стоит прописывать особенно подробно.

Однако у такого документа есть и свои особенности:

  • Если осуществление предполагает обязательное наличие лицензии, ее должен иметь и генподрядчик, и его партнеры (даже если основная сторона не будет непосредственно их осуществлять).
  • Если субподрядчик не выполняет услуги в предписанном объеме, нарушает нормы и т.п., перед заказчиком ответственен опять же генподрядчик.
  • Если заказчик не выполняет своих обязательств по оплате, ответственность перед субподрядными организациями ложится на генподрядчика.

Субподряд всегда предполагает существование соглашение о подряде: эти документы не существуют отдельно друг от друга.

Текст документа во многом повторяет структуру основного соглашения:

Договор на выполнение проектных работ

Проектировщик обязан:

  1. Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  2. Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.
  3. Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.4.3.

Источник: https://ukpravoedelo.ru/dogovor-subpodrjada-na-proektnye-raboty-obrazec-74558/

Образец договора субподряда на проектные работы образец

Договор субподряда на выполнение работ по разработке проектной документации

Права и обязанности сторон договора 2.1. Субподрядчик обязуется: 2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества. 2.1.2.

Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование, определяющими объем, содержание работ, и со сметой, определяющей цену работ. 2.1.3.

Соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных и сметных работ. 2.1.4.

Согласовать совместно с Генеральным подрядчиком готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления. 2.1.5.

Передать Генеральному подрядчику готовую проектно-сметную документацию по акту приема-сдачи проектно-сметной документации. 2.1.6.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну. 6.3.

 договора по типам

Важно В случае задержки оплаты выполненных Работ (части и/или Этапа), задержки предоставления исходной и/или разрешительной документации, согласно Перечню, согласованному в (Приложение ) к настоящему Договору, более чем на 14 (четырнадцать) рабочих дней ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить выполнение РАБОТ по всем этапам и стадиям проектирования до подписания соответствующего Соглашения о дальнейших условиях и сроках выполнения Работ. 5.5. При нарушении ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков сдачи Работы и/или ее этапа по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, установленных настоящим Договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно сданной и/или ее этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости несвоевременно сданной Работы и/или этапа. Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

400 bad request

Права и обязанности сторон договора 2.1. Субподрядчик обязуется: 2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества. 2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование, определяющими объем, содержание работ, и со сметой, определяющей цену работ.

2.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных и сметных работ. 2.1.4.

Согласовать совместно с Генеральным подрядчиком готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления. 2.1.5.

Передать Генеральному подрядчику готовую проектно-сметную документацию по акту приема-сдачи проектно-сметной документации.
2.1.6.

Договор строительного субподряда (общая форма)

Договор субподряда на выполнение работ по разработке проектной документации
г. _______________ “__”___________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем “Генподрядчик”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, лицензии N _____ от “__”___________ ____ г.

, выданной ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем “Субподрядчик”, в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________ и лицензии N _____ от “__”___________ ____ г.

, выданной ____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик принимает на себя выполнение работ _________________________ на _________________________, находящемся по адресу: _________________________, согласно проектно-сметной документации, утвержденной заказчиком строительства (Приложение N 1).

1.2. Работы выполняются из материалов Генподрядчика, за исключением тех материалов, которые по условиям настоящего Договора предоставил Субподрядчик.

Вариант: Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.

1.3. Качество материала Субподрядчика должно соответствовать _________________________.

1.4. Риск случайной гибели или порчи материалов Субподрядчика с момента передачи несет Генподрядчик.

1.5. Генподрядчик на срок действия Договора предоставляет Субподрядчику следующий инструмент и оборудование для выполнения работ:

– ____________________ в количестве __________, цена _______________;

– ____________________ в количестве __________, цена _______________.

1.6. Материал, инструмент, оборудование и необходимые условия должны быть предоставлены Субподрядчику для выполнения работ по акту в течение _______________ с момента подписания настоящего Договора.

1.7. В случае недоброкачественности предоставленного материала Генподрядчик обязан произвести замену материала в срок _______________ с момента уведомления его Подрядчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена протоколом соглашения о договорной цене (Приложение N 2) и составляет _____ (__________) рублей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Дата начала работ: “__”___________ ____ г.

Дата окончания работ: “__”___________ ____ г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязательства Субподрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Обеспечить:

– готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором, а также создание условий для производства последующих работ;

– качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

– в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства.

4.1.2. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.1.3. Вывезти в _____-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

4.1.4. При полном завершении работ в _____-дневный срок известить об этом Генподрядчика.

4.1.5. Произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принять участие в комплексном его опробовании.

4.1.6. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

– непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;

– возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. Устранять по требованию Генподрядчика и за его счет недостатки, за которые Субподрядчик не несет ответственности.

4.1.8. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Генподрядчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.9. Исполнять полученные в ходе строительства указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.1.10. Привлекать сторонних исполнителей для выполнения работ по настоящему Договору только с письменного согласия Генподрядчика.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с даты заключения договора на выполнение работ, перечисляет аванс в размере … % от общей стоимости Работ, что составляет … (…) рублей, в том числе НДС 18 % — … (…) рублей … коп.2.2.2.

Оплата полностью выполненных по каждому этапу Работ осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания Сторонами, с пропорциональным удержанием выплаченного аванса.2.3.

Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.2.4.
Прием Работ по каждому этапу и процедура подписания акта сдачи-приемки Работ осуществляется в соответствии с п.п. 4.2.-4.4.

договора на выполнение работ.2.5.

Субподрядчиком принятых на себя обязательств по договору и (или) о невозможности получения ожидаемого результата работ.

Приостановить работы до получения от Генподрядчика соответствующих указаний; устранить в соответствии с замечаниями органов государственной экспертизы в пятидневный срок недостатки, допущенные в проектной, в том числе сметной, документации; передать Генподрядчику результаты работ в сроки, предусмотренные договором, а также согласованную в соответствии с законодательством проектную документацию в шести экземплярах (в том числе один экземпляр в электронном виде в формате разработки документации); гарантировать соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, полученных от Генподрядчика или ставших им известными в ходе выполнения работ по договору; выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 5.5.

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения копии каждого исходного или разрешительного документа, при несоответствии требований документов разрабатываемым проектным решениям, совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ определить объем, сроки и стоимость работ по корректировке выполненной документации путем внесения дополнений в Договор и оплатить указанные дополнительные работы, в согласованные в Дополнительном соглашении к Договору сроки. 2.1.6. При необходимости переработки или корректировки Технической документации по своей инициативе совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ определить объем, стоимость указанных Работ и установить сроки их выполнения и оплаты в соответствующем Дополнительном соглашении 2.1.7. Оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении Работы в объеме и на условиях, предусмотренных Договором. 2.1.8.

Внимание

Права и обязанности Сторон5.1. Исполнитель обязан:5.1.1. Выполнить Работы в полном объеме и содержании в соответствии с п. 1.5. договора на выполнение работ, полностью соответствующим действующим СНиП, СН РФ и передать результаты работ Заказчику.5.1.2. Совместно с Заказчиком принимать участие в согласовании проектной документации в согласующих инстанциях.5.1.3.

Важно

По поручению Заказчика, при необходимости, внести изменения и дополнения в выполненную работу в сроки, согласованные с Заказчиком.

При необходимости внесения в работу изменений по требованию Заказчика, связанных с корректировкой либо дополнениями к Техническому заданию (Приложение № 1), оплата Исполнителю за указанные Работы будет производиться по дополнительному соглашению.5.2. Заказчик обязан:5.2.1. Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем Работы, указанные в п.

1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора.5.2.2.Авторские права на разработанную по Договору Техническую документацию принадлежат ИСПОЛНИТЕЛЮ и использование ее ЗАКАЗЧИКОМ в качестве основы для разработки Технической документации для других объектов строительства во всех случаях должны согласовываться с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 7.3.

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен быть указан полностью в любых предпринимаемых ЗАКАЗЧИКОМ публикациях, печатных изданиях, фотоматериалах по объекту, отраженному в предмете настоящего Договора.

В случае выполнения дальнейшего проектирования по материалам, разработанным ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему договору, другими проектными организациями, ЗАКАЗЧИК обязан привлечь ИСПОЛНИТЕЛЯ для проведения авторского сопровождения.

7.4. Работа выполняется для объекта на конкретной площадке по адресу, указанному в п. 1.1. Договора.

Добровольным признанием штрафных санкций является их поступление на расчетный счет Стороны, предъявившей письменное требование и обоснование об их взыскании. 5.6.

Стороны могут быть освобождены от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы и в других случаях, возникших независимо от воли Сторон, если от Стороны нельзя было ожидать принятия этих обстоятельств в расчет при заключении Договора, либо избежание или преодоление этих обстоятельств или последствий.

Случаями непреодолимой силы считаются, в частности, следующие события: наводнение, землетрясение, пожар иные стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности являются справки, выданные уполномоченными организациями в соответствии с действующим законодательством РФ.
Договора. 4.3.

Готовность Работы и/или ее этапов фиксируется следующим образом: в сроки, установленные Календарным планом (Приложение ) ИСПОЛНИТЕЛЬ передает на рассмотрение уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА по Накладной Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 1 (одного) комплекта Работы.

Один экземпляр Накладной подписывается ЗАКАЧИКОМ или его представителем, скрепляется печатью (можно для документов) и передается ИСПОЛНИТЕЛЮ в момент передачи Работы. Получить полный текст 4.4. Приемка Работы и/или ее этапов подтверждается подписанием ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки в следующем порядке: 4.4.1. Рассмотрение предъявленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ результатов Работы и/или ее этапов ЗАКАЗЧИКОМ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения комплекта Работы. 4.4.2.

Источник: https://advokat-na-donu.ru/dogovor-subpodryada-na-vypolnenie-rabot-po-razrabotke-proektnoj-dokumentatsii/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.